BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/5928 21. Wahlperiode 20.09.16 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Ovens (CDU) vom 13.09.16 und Antwort des Senats Betr.: Bauliche Weiterentwicklung der Hamburger Hochschulen (IV) In der Antwort auf die Große Anfrage Drs. 21/1261 berichtet der Senat bei den Antworten zu den Fragen 23. bis 31. sowie in Anlage 3 zu den derzeit laufenden Bau- und Sanierungsvorhaben der Stadt im Hochschulbereich. Ebenso geben die Schriftlichen Kleinen Anfragen Drs. 21/4903, 21/3795, 21/3658, 21/3529 und 21/842 einen Überblick über die Aktivitäten auf dem Campus Bahrenfeld beim Forschungsbau HARBOR und den Philosophenturm (VMP 6) sowie die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 21/3447 zu den Sanierungen an der Hochschule für Musik und Theater. Einige Fragen in diesen Anfragen konnten nur unzureichend beantwortet werden, weshalb eine erneute Anfrage im Sinne eines Gesamtüberblicks notwendig geworden ist. Ich bitte darum, die Fragen ohne Verweis auf andere Drucksachen zu beantworten. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: Die zuständige Behörde beantwortet die Fragen zum Teil auf der Grundlage von Auskünften der staatlichen Hamburger Hochschulen wie folgt: 1. Welche aktuellen Neubauprojekte gibt es derzeit an den Hamburger Universitäten und Hochschulen? 2. Welche aktuellen Sanierungsprojekte (über 100.000 Euro) gibt es derzeit an den Hamburger Universitäten und Hochschulen? Als aktuelle Neubau- und Sanierungsprojekte werden in der Anlage 1 diejenigen genannt, für die mindestens Planungsaufträge vergeben wurden. Sanierungsprojekte wurden darüber hinaus von Instandhaltungs- und einzelnen Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung abgegrenzt, die der kurzfristigen Beseitigung von akuten Schäden beziehungsweise Sicherheitsmängeln dienen. Die benannten Sanierungsprojekte umfassen mehrere beziehungsweise komplexere Instandsetzungsmaßnahmen . 3. Wann und mit welchen Drucksachen wurden die unter 1. genannten Neubauprojekte und die unter 2. genannten Sanierungsprojekte beschlossen? Die Maßnahmen wurden beziehungsweise werden durch die Hamburgische Bürgerschaft mit Beschluss der jeweiligen Doppelhaushalte sowie darüber hinaus mit den in der Anlage 1 aufgeführten Drucksachen ermächtigt. 4. Wie ist bei den unter 1. genannten Neubauprojekten und den unter 2. genannten Sanierungsprojekten jeweils der derzeitige (Vor-)Planungsstand beziehungsweise wann wurden die jeweiligen Planungen abgeschlossen beziehungsweise wann werden diese abgeschlossen sein? Drucksache 21/5928 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 Die Planung eines Bauprojektes vollzieht sich in fünf Planungsstufen, an die sich die Ausschreibungen und die Vergaben an die Einzelgewerke anschließen. Nach Beauftragung der Einzelgewerke erfolgt der Baubeginn. Jeweils nach der dritten Planungsstufe (Vorlage der Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)) sind die Projekte veranschlagungs - und beschlussreif. Als Planungsstand ist sowohl für die Neubau- als auch die Sanierungsprojekte die derzeit in Bearbeitung befindliche Planungsphase angegeben sowie der geplante Zeitpunkt des Abschlusses dieser Planungsphase. Projekte, deren Planung abgeschlossen ist, sind als „in Realisierung“ befindlich gekennzeichnet. Ist die Planung derzeit noch nicht abgeschlossen, ergibt sich der Zeitpunkt des Planungsabschlusses aus dem Baubeginn in Anlage 3. Im Übrigen siehe Anlage 1. 5. Wie hoch sind bei den unter 1. genannten Neubauprojekten und den unter 2. genannten Sanierungsprojekten die veranschlagten Kosten und auf welche Positionen (inklusive Planungskosten) verteilen sich diese? Die Mehrzahl der Neubauprojekte, sowie die Sanierung des Trautweingebäudes an der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) und die Sanierung des Philosophenturms werden im Mieter-Vermieter-Modell (MVM) realisiert. Daher wurden Mieten veranschlagt . Angaben dazu finden sich in der Anlage 4. Bei Projekten, deren Planung nach Einführung des MVMs begonnen hat, wie zum Beispiel bei der Technikzentrale Chemie, wurde der jeweilige Realisierungsträger mit der vollständigen Planung beauftragt . Grundsätzlich umfassen diese Mieten daher die gesamten Bau- und Planungskosten . In diesen Fällen gibt es in Anlage 2 keine Angaben. Bei den übrigen Projekten , deren Planung vor der Einführung des MVMs begonnen wurde, wurden die Planungskosten bis zur HU-Bau von der zuständigen Behörde getragen. Diese Kosten sind in Anlage 2 aufgeführt. Im Übrigen siehe Anlage 2. a. In welcher Höhe wurden dafür Mittel durch den Hamburger Landeshaushalt zur Verfügung gestellt? Seit wann stehen diese bereit? Verfügbare Mittel wurden hier für veranschlagungsreife Projekte angegeben, deren Planungsstand einer Kostenberechnung beziehungsweise einer HU-Bau entspricht. Bei Einzelveranschlagten Projekten wurden die mit den jeweiligen Drucksachen ermächtigten Beträge benannt. Im Übrigen siehe Anlage 2. b. In welcher Höhe wurden dafür Mittel vom Bund zur Verfügung gestellt? Seit wann stehen diese bereit? Mittel vom Bund werden ab 2012 bis 2017 aufwachsend in Höhe von insgesamt 17,26 Millionen Euro für den Neubau CHYN zur Verfügung gestellt. Für das Neubauprojekt HARBOR wurden ab 2017 bis 2021 ebenfalls aufwachsend Mittel in Höhe von insgesamt 13,75 Millionen Euro bewilligt. c. In welcher Höhe wurden dafür Mittel von der EU zur Verfügung gestellt? Seit wann stehen diese bereit? Es wurden keine Mittel von der EU bereitgestellt. d. In welcher Höhe wurden dafür Drittmittel von jeweils wem zur Verfügung gestellt? Seit wann stehen diese bereit? Siehe Drs. 20/10334 sowie 21/5578. e. In welcher Höhe wurden die unter 5. a. bis 5. d. genannten Mittel für die unter 1. genannten Neubauprojekte und die unter 2. genannten Sanierungsprojekte bereits abgerufen? f. Bleibt es bei den unter 1. genannten Neubauprojekten und den unter 2. genannten Sanierungsprojekten bei den veranschlagten Kosten? Wenn nein: warum nicht? Siehe Anlagen 2 und 4. g. Welche Anfangs- und Fertigstellungstermine sind für die unter 1. genannten Neubauprojekte und die unter 2. genannten Sanierungsprojekte ursprünglich angegeben worden? Werden bezie- Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5928 3 hungsweise wurden die Anfangs- und Fertigstellungstermine eingehalten ? Wenn nein: Warum nicht und wann sind die neuen Anfangs- und Fertigstellungstermine nach heutigem Stand zu veranschlagen? h. Bei welchen der unter 1. genannten Neubauprojekte und der unter 2. genannten Sanierungsprojekte kommt es zu Bauverzögerungen? Als ursprüngliche Anfangs- und Fertigstellungstermine gelten die in der Drs. 21/1261 genannten. Im Übrigen siehe Anlage 3. i. Wer ist bei den unter 1. genannten Neubauprojekten und den unter 2. genannten Sanierungsprojekten Auftragnehmer? Soweit die zuständige Behörde beziehungsweise die Hochschulen die Bauherren- und Baumanagementaufgaben nicht selbst wahrnehmen, sind als Auftragnehmer Realisierungsträger und Private Dritte genannt. Nicht aufgeführt werden die verschiedenen Fachplaner und unterschiedlichen Auftragnehmer einzelner Gewerke. Im Übrigen siehe Anlage 1. j. Welche der unter 1. genannten Neubauprojekte werden im sogenannten Mieter-Vermieter-Modell (MVM) getätigt? Die folgenden Neubauprojekte sollen nach derzeitigem Stand im Mieter-Vermieter- Modell durchgeführt werden: o Universität Hamburg (UHH) – Neubau CHYN o UHH – Neubau am Geomatikum, Haus der Erde o UHH – Neubau Technikzentrale Chemie o UHH – Neubau MIN-Forum/Informatik o UHH – Forschungsneubau HARBOR o Hochschule für bildende Künste (HFBK) – Neubau am Lerchenfeld 2 – 4 o Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) – Zentrum für Studium und Promotion (ZSP) k. Welche Mietkosten verursacht dies aktuell und zukünftig für die unter 1. genannten Neubauprojekte? Derzeit fallen noch keine Mietzahlungen an, da diese erst nach der Übergabe des jeweiligen Gebäudes fällig werden. Im Übrigen siehe Anlage 4. l. Wann fallen die unter 5. k. genannten Mietkosten an und wer trägt diese beziehungsweise wurden oder werden für diese Mietkosten zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt? Zum Zeitpunkt des Mietanfalls siehe Anlage 4. Die Mieten werden von der zuständigen Behörde getragen. Mietmittel für Neubau- und Sanierungsprojekte werden grundsätzlich zusätzlich beantragt und in den Haushalten abgebildet. Vorhandene Betriebsund Instandhaltungsmittel werden bei Sanierungsprojekten und Flächenaufgaben gegengerechnet. m. Bei welchen der unter 5. j. genannten Neubauprojekte fallen die geplanten Mietkosten höher aus als bisher geplant? Wer trägt diese Kostensteigerungen beziehungsweise wurden oder werden dafür zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt? Wenn ja: in welcher Höhe? Bei keinem. Für die unter 5. j. genannten Neubauprojekte werden zunächst vorläufige Mieten auf der Basis eines garantierten Maximalpreises (GMP) vereinbart, der eine Obergrenze für die Mieten darstellt. Die endgültige Miete wird nach Fertigstellung der Neubauten anhand der tatsächlichen Kosten festgestellt. Drucksache 21/5928 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 n. Bei welchen der unter 1. genannten Neubauprojekte und der unter 2. genannten Sanierungsprojekte kommt es nach aktuellem Stand zu Bau- oder Sanierungsverzögerungen? o. Was waren beziehungsweise sind die Gründe für die unter 5. n. genannten Verzögerungen? p. Wie lange dauert die Fertigstellung der unter 5. n. genannten Verzögerungen an beziehungsweise wann genau wird die jeweilige Fertigstellung planmäßig sein? Siehe Anlage 3. q. Welche Kosten verursachen die unter 5. n. genannten Verzögerungen zusätzlich zu den bisher geplanten Bau- und Sanierungskosten ? Wer trägt diese Kostensteigerungen beziehungsweise wurden oder werden dafür zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt? Keine. r. Welche Beeinträchtigungen im Lehr- und Forschungsbetrieb verursachen oder verursachten die unter 5. n. genannten Verzögerungen ? Wie sollen diese Beeinträchtigungen kompensiert werden? s. Standen oder stehen bei den unter 5. n. genannten Verzögerungen Ersatzräumlichkeiten für den Lehr- und Forschungsbetrieb zur Verfügung ? Wenn ja: Welche Räumlichkeiten stehen in welchen Fällen zur Verfügung ? t. Wie viele und welche Räumlichkeiten stehen unabhängig von Verzögerungen bei welchen der unter 2. genannten Sanierungsmaßnahmen konkret für die Zeit der Sanierung zur Verfügung? Inwieweit sind diese Räumlichkeiten geeignet, um im Sanierungszeitraum den Lehr- und Forschungsbetrieb zu gewährleisten? Oder spezieller gefragt: Welche einzelnen Hörsäle, Seminarräume, Mensen, Bibliotheken , Sekretariate et cetera müssen für jeweils welchen Zeitraum verlagert werden? Konnten alle genannten Ersatzräumlichkeiten die in den zu sanierenden Gebäuden ersetzen? Bitte detailliert nach den einzelnen Raumgruppen (Hörsäle, Sekretariate et cetera) auflisten . Baumaßnahmen werden grundsätzlich so geplant, dass Beeinträchtigungen des Lehrund Forschungsbetriebs so gering wie möglich gehalten werden. Bauliche Maßnahmen werden vorzugsweise in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt und Ersatzflächen weitestgehend innerhalb des vorhandenen Gebäudebestandes zur Verfügung gestellt. Wenn erforderlich, werden auch Interimsflächen angemietet. Derzeit werden nur für die energetische Sanierung der Trautweingebäude der HfMT Ersatzflächen angemietet. Der Unterrichtsbetrieb mit allen Unterrichts- und Probenräumen sowie AStA und Mensa wurde in die Hebebrandstraße 1 verlagert. Die Nutzung der Flächen ist aufgrund der akustischen Gegebenheiten beeinträchtigt. Außerdem wurde in der Gaußstraße eine zusätzliche Probe- und Veranstaltungsbühne bis zum Abschluss der Sanierung angemietet. Zur Fortsetzung des Orgelunterrichts kooperiert die Hochschule mit fünf verschiedenen Kirchen. Die Bibliothek wurde nicht verlagert, betreibt aber einen mobilen Service in der Hebebrandstraße. Eine dem geforderten Detaillierungsgrad entsprechende kleinteilige Darstellung der räumlichen Umzugsplanung eines jeden einzelnen der genannten Projekte war im Rahmen der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht ermittelbar, da hierfür eine zentrale Erfassung der Daten nicht erfolgt. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5928 5 u. Wurden Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass die unter 2. genannten Sanierungsarbeiten länger dauern als geplant? Wenn ja: welche? Wenn nein: warum nicht? Sollten sich im Einzelfall Verzögerungen abzeichnen, die Aktivitäten erfordern, werden die zuständige Behörde und die jeweilige Hochschule geeignete Maßnahmen einleiten . Drucksache 21/5928 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 6 Anlage 1 Aktuelle Neubauprojekte an Hamburger Hochschulen Drucksachennummer Datum der Drucksache aktueller Planungsstand geplanter bzw. erreichter Abschluss der Planungsphase Auftragnehmer UKE - Kinderklinik 20/10334 17.12.2013 in Realisierung entfällt KFE UHH - Neubau CHYN 20/11995 03.06.2014 in Realisierung entfällt Sprinkenhof GmbH UHH - Neubau am Geomatikum , Haus der Erde 20/11997 03.06.2014 in Realisierung entfällt GMH UHH - Technikzentrale Chemie 21/2660 22.12.2015 in Realisierung entfällt GMH UHH - Warenlager Chemie HH-PL* - in Realisierung entfällt BSW - ABH 44 HFBK - Neubau am Lerchenfeld Drucksache geplant Wettbewerb I 2017 Sprinkenhof GmbH TUHH - Zentrum für Studium und Promotion Drucksache geplant Kostenberechnung II 2016 Sprinkenhof GmbH UKE - Forschungstierhaltung HH-PL - Kostenberechnung IV 2017 KFE UHH - Neubau HARBOR Drucksache geplant Kostenberechnung III 2016 Sprinkenhof GmbH UHH - Neubau MIN - Forum/ Informatik Drucksache geplant Kostenberechnung IV 2016 GMH UHH - Neubau eines Gästehauses Drucksache geplant Kostenschätzung k.A. k.A. HAW Campus Bergedorf - Neubau Seminar- Vorlesungsgebäude Drucksache geplant Kostenschätzung IV 2016 BSW - ABH 44 UKE, Neubau eines Forschungscampus II offen Vorplanung k.A. KFE UKE, Neubau eines Universitären Herzzentrums offen Vorplanung k.A. KFE * Haushaltsplan (HH-PL) Aktuelle Sanierungsprojekte (ab 100 Tsd. Euro) an Hamburger Hochschulen Drucksachennummer Datum der Drucksache aktueller Planungsstand geplanter bzw. erreichter Abschluss der Planungsphase Auftragnehmer HfMT - Sanierung Trautweingebäude 20/13532 04.11.2014 in Realisierung entfällt Sprinkenhof GmbH UKE, "Erneuerung und Sanierung der technischen Infrastruktur für die Bereiche Heizungstechnik, Raumlufttechnik , Gebäudeleittechnik, Kältetechnik, Aufzugsanlagen und Trinkwasserversorgung " 20/7237 13.03.2013 in Realisierung entfällt KFE HAW - Energiespar- Garantievertrag (ESGV) Wirtschaftsplan (WPL) - in Realisierung entfällt - HAW - Sanierung Historisches Hauptgebäude HH-PL - in Realisierung entfällt - HAW BT 21 - Mauerwerkund Dachsanierung WPL - in Realisierung entfällt BSW - ABH 44 HAW Campus BT - Sanierung des Abwassernetzes WPL - in Realisierung entfällt BSW - ABH 44 HFBK - Sanierung und Umbau der Mensa WPL - in Realisierung entfällt - Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5928 7 Aktuelle Sanierungsprojekte (ab 100 Tsd. Euro) an Hamburger Hochschulen Drucksachennummer Datum der Drucksache aktueller Planungsstand geplanter bzw. erreichter Abschluss der Planungsphase Auftragnehmer UHH - Von-Melle-Park 5, Sicherheitssanierung Elektroanlagen 19/6027 27.04.2010 in Realisierung entfällt BSW - ABH 44 UHH - Ohnhorststraße 18, Sicherheitssanierung, Teil 3 19/6027 27.04.2010 Ausführungsplanung II 2017 BSW - ABH 44 UHH - Moorweidenstraße 18, Sanierung WPL - in Realisierung entfällt - TUHH - Sanierung Harburger Schloßstraße 20 HH-PL - Kostenberechnung II 2014 BSW - ABH 44 UHH - Modernisierung Philosophenturm Drucksache geplant Vorplanung I 2017 Sprinkenhof GmbH TUHH - Sanierung Niederspannungshaupt -verteilung und SichBel, Gebäude O und I WPL - Kostenberechnung k.A. - UHH - Bundesstraße 45, Fassaden- und Dachsanierung offen Kostenrahmen k.A. - UHH - ESA 1, Restliche Sanierungsabschnitte Drucksache geplant Kostenschätzung k.A. - UHH - Grindelallee 117, Fassadensanierung Drucksache geplant Kostenrahmen k.A. - UHH - Von-Melle-Park 5, Fenstersanierung WPL - Kostenberechnung k.A. - UHH – Heesten 10, Sanierung Heizungszentrale und Errichtung Blockheizkraftwerk Drucksache geplant Kostenberechnung k.A. - UHH - MLKP 3, Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung Drucksache geplant Kostenschätzung k.A. - UHH - Rothenbaumchaussee 81, Regionales Rechenzentrum , Fassadensanierung Drucksache geplant Kostenrahmen k.A. - UHH - Sedanstraße 19, Fenster- und Fassadensanierung Drucksache geplant Kostenschätzung k.A. - UHH - VMP 5, Dachsanierung und Sanierung Kälteanlage Drucksache geplant Kostenschätzung k.A. - Drucksache 21/5928 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 8 Anlage 2 Aktuelle Neubauprojekte an Hamburger Hochschulen (alle Angaben in Tsd. Euro) FHH Bleibt es bei den veranschlagten Kosten? Wenn nein, warum nicht? veranschlagte Kosten Zur Verfügung stehende Mittel Zur Verfügung seit abgerufene Mittel - erfolgte Ausgaben UKE - Kinderklinik 69.500 20.000 HH 2011/2012 14.070 ja UHH - Neubau CHYN 3.401* 3.401 ab 2011 3.401 ja UHH - Neubau am Geomatikum, Haus der Erde 6.700 * 6.700 ab 2011 6.700 ja UHH - Technikzentrale Chemie MVM - - - - UHH - Warenlager Chemie 4.200 4.200 ab 2014 950 ja HFBK - Neubau am Lerchenfeld MVM - - - - TUHH - Zentrum für Studium und Promotion MVM - - - - UKE - Forschungstierhaltung 22.000 22.000 ab HH 2015/2016 ja UHH - Neubau HARBOR 1.597 * 1.597 1.597 ja UHH - Neubau MIN - Forum / Informatik MVM - - - - UHH - Neubau eines Gästehauses nicht veranschlagungsreif - - HAW Campus Bergedorf - Neubau Seminar- Vorlesungsgebäude nicht veranschlagungsreif 363 - UKE, Neubau eines Forschungscampus II nicht veranschlagungsreif - - UKE, Neubau eines Universitären Herzzentrums nicht veranschlagungsreif - - * vor dem Übergang ins MVM entstandene Planungskosten ohne Bundesanteil Welche aktuellen Sanierungsprojekte (ab 100 Tsd. Euro) gibt es an den Hamburger Hochschulen FHH Bleibt es bei den veranschlagten Kosten? Wenn nein, warum nicht? veranschlagte Kosten Zur Verfügung stehende Mittel Zur Verfügung seit abgerufene Mittel - erfolgte Ausgaben HfMT- Sanierung Trautweingebäude 2.014 * 2.014 2.014 ja UKE, "Erneuerung und Sanierung der technischen Infrastruktur für die Bereiche Heizungstechnik , Raumlufttechnik, Gebäudeleittechnik , Kältetechnik, Aufzugsanlagen und Trinkwasserversorgung " 8.700 8.700 2013 7.730 ja HAW - Energiespar- Garantievertrag (ESGV) 2.311 2.311 2015 1.663 ja HAW - Sanierung Historisches Hauptgebäude 5.500 5.500 2015 305 ja HAW BT 21 - Mauerwerk- und Dachsanierung 2.057 2.057 2015 363 Ja HAW Campus BT - Sanierung des Abwassernetzes 767 767 2015 201 Ja HFBK - Sanierung und Umbau der Mensa 793 793 2015 k.A. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5928 9 Welche aktuellen Sanierungsprojekte (ab 100 Tsd. Euro) gibt es an den Hamburger Hochschulen FHH Bleibt es bei den veranschlagten Kosten? Wenn nein, warum nicht? veranschlagte Kosten Zur Verfügung stehende Mittel Zur Verfügung seit abgerufene Mittel - erfolgte Ausgaben UHH - Von-Melle-Park 5, Sicherheitssanierung Elektroanlagen 4.200 finanziert aus dem 25 Mio. Programm vgl. Drs. 19/6027 2010 3.625 ja UHH - Ohnhorststraße 18, Sicherheitssanierung , Teil 3 3.674 2010 131 ja UHH - Moorweidenstraße 18, Sanierung 5.800 5.800 2014 4.001 ja TUHH - Sanierung Harburger Schloßstraße 20 11.600 11.600 ab 2018 622 ja UHH - Modernisierung Philosophenturm MVM - - - - TUHH - Sanierung Niederspannungshaupt - verteilung und SichBel, Gebäude O und I 890 890 2017 ja UHH - Bundesstraße 45, Fassaden - und Dachsanierung nicht veranschlagungsreif - - UHH - ESA 1, Restliche Sanierungsabschnitte nicht veranschlagungsreif - - UHH - Grindelallee 117, Fassadensanierung nicht veranschlagungsreif - - UHH - Von-Melle-Park 5, Fenstersanierung 5.390 5.390 2014 657 Ja UHH - Hesten 10, Sanierung Heizungszentrale und Errichtung Blockheizkraftwerk 1.600 1.600 2014 - Ja UHH - MLKP 3, Fenster-, Fassaden - und Dachsanierung nicht veranschlagungsreif - - UHH - Rothenbaumchaussee 81, Regionales Rechenzentrum, Fassadensanierung nicht veranschlagungsreif - - UHH - Sedanstraße 19, Fensterund Fassadensanierung nicht veranschlagungsreif - - UHH - VMP 5, Dachsanierung und Sanierung Kälteanlage nicht veranschlagungsreif - - Drucksache 21/5928 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 10 Anlage 3 Aktuelle Neubauprojekte an Hamburger Hochschulen ursprünglich geplanter Baubeginn ursprünglich geplante Fertigstellung Werden / wurden die Termine eingehalten? Ja / nein Wenn, nein: Gründe für die Verzögerung bzw. Bauverzögerung aktuell geplanter Baubeginn aktuell geplante Fertigstellung UKE - Kinderklinik 2015 2017 ja - 2015 2017 UHH - Neubau CHYN 2014 2016 ja - 2014 2016 UHH - Neubau am Geomatikum , Haus der Erde 2014 2018 nein Aus verfahrenstechnischen Gründen konnten die Ausschreibungen nicht wie geplant durchgeführt werden. 2015 2019 UHH - Technikzentrale Chemie 2016 2017 ja - 2016 2017 UHH - Warenlager Chemie 2015 2017 nein Erweiterte Prüfung Baugrund . 2016 2017 HFBK - Neubau am Lerchenfeld 2018 2019 ja - 2018 2019 TUHH - Zentrum für Studium und Promotion 2016 2018 nein Baubeginn verzögert durch Angebotsverhandlungen 2017 2018 UKE - Forschungstierhaltung 2017 2019/20 ja - 2017 2019/20 UHH - Neubau HARBOR 2016 2019 nein Wegen der Komplexität des Gebäudes war zur Überprüfung der HU-Bau durch die SpriG und zur Erstellung des MVM- Angebots die Einschaltung von zusätzlichen Fachleuten notwendig. Derzeit laufen die Angebotsverhandlungen . 2017 2019 UHH - Neubau MIN - Forum / Informatik 2017 2021 ja - 2017 2021 UHH - Neubau eines Gästehauses offen - - - - - HAW Campus Bergedorf - Neubau Seminar- Vorlesungsgebäude 2016/17 2018 ja - 2017 2018 UKE - Neubau eines Forschungscampus II offen - - - - - UKE - Neubau eines Universitären Herzzentrums offen - - - - - Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5928 11 Aktuelle Sanierungsprojekte (ab 100 Tsd. Euro) an Hamburger Hochschulen ursprünglich geplanter Baubeginn ursprünglich geplante Fertigstellung Werden / wurden die Termine eingehalten? Ja / nein Wenn, nein: Gründe für die Verzögerung bzw. Bauverzögerung aktuell geplanter Baubeginn aktuell geplante Fertigstellung HfMT - Sanierung Trautweingebäude 2015 2016 nein Verschiebung um ein Semenster; vgl. auch Drs. 21/1261. Während der Bauausführung hat sich herausgestellt, dass die Fassade sanierungsbedürftiger war als angenommen. 2015 2017 UKE, "Erneuerung und Sanierung der technischen Infrastruktur für die Bereiche Heizungstechnik , Raumlufttechnik , Gebäudeleittechnik, Kältetechnik, Aufzugsanlagen und Trinkwasserversorgung " 2014 2015 nein Verzögerung durch Umplanungen in einem Einzelvorhaben k.A. 2016 HAW - Energiespar- Garantievertrag (ESGV) 2015 2016 ja - 2015 2016 HAW - Sanierung Historisches Hauptgebäude 2016 2018 ja - 2016 2018 HAW BT 21 - Mauerwerk - und Dachsanierung 2016 2016 Ja - 2016 2016 HAW Campus BT - Sanierung des Abwassernetzes 2015 2017 ja - 2015 2017 HFBK - Sanierung und Umbau der Mensa 2016 2016 nein Wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten im Bestand wurde die Maßnahme in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. 2016 2017 UHH - Von-Melle-Park 5, Sicherheitssanierung Elektroanlagen 2013 2015 nein Durch eine Firmeninsolvenz musste ein großes Leistungsverzeichnis völlig neu ausgeschrieben werden. 2013 2016 UHH - Ohnhorststraße 18, Sicherheitssanierung , Teil 3 2015 2017 nein Umplanung erforderlich wegen geänderten Brandschutzkonzeptes. 2017 2019 UHH - Moorweidenstraße 18, Sanierung 2014 2015 nein Die Ergebnisse der Ausschreibungen lagen über den kalkulierten Kosten. Zur Kostenreduzierung waren Anpassungen in der Planung erforderlich. 2015 2016 TUHH - Sanierung Harburger Schloßstraße 20 2018/19 2020/21 ja - 2018/19 2020/21 UHH - Modernisierung Philosophenturm 2017 2019/2020 ja - 2017 2020 Drucksache 21/5928 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 12 Aktuelle Sanierungsprojekte (ab 100 Tsd. Euro) an Hamburger Hochschulen ursprünglich geplanter Baubeginn ursprünglich geplante Fertigstellung Werden / wurden die Termine eingehalten? Ja / nein Wenn, nein: Gründe für die Verzögerung bzw. Bauverzögerung aktuell geplanter Baubeginn aktuell geplante Fertigstellung TUHH - Sanierung Niederspannungshaupt - verteilung und SichBel, Gebäude O und I 2017 2017 ja - 2017 2017 UHH - Bundesstraße 45, Fassaden- und Dachsanierung offen - - - - - UHH - ESA 1, Restliche Sanierungsabschnitte 2016 - nein Finanzierung derzeit offen. offen - UHH - Grindelallee 117, Fassadensanierung offen - - - - - UHH - VMP 5, Fenstersanierung 2015 2017 nein Baubeginn leicht verzögert ; Fertigstellungstermin wird erreicht. 2016 2017 UHH - Hesten 10, Sanierung Heizungszentrale und Errichtung Blockheizkraftwerk 2016 2016 nein Technische Klärung im Zuge VOF-Verfahren und Antragslaufzeiten länger als in Grobterminplan zu Planungsbeginn 2016 2017 UHH - MLKP 3, Fenster -, Fassaden- und Dachsanierung 2016 - nein Finanzierung derzeit offen. offen - UHH - Rothenbaumchaussee 81, Regionales Rechenzentrum, Fassadensanierung offen - - - - - UHH - Sedanstraße 19, Fenster- und Fassadensanierung offen - - - - - UHH - VMP 5, Dachsanierung und Sanierung Kälteanlage offen - - - - - Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/5928 13 Anlage 4 Neubauprojekte im sogenannten Mieter- Vermieter-Modell Anfallende Mietkosten 2017 2018 2019 2020 UHH - Neubau CHYN 4.070 4.070 4.070 4.070 UHH - Neubau am Geomatikum, Haus der Erde - - 2.172 13.030 UHH - Technikzentrale Chemie 165 661 661 661 UHH - Neubau MIN - Forum / Informatik - - - - TUHH - Zentrum für Studium und Promotion - 128 512 512 HFBK - Neubau am Lerchenfeld - - 600 600 UHH - Neubau HARBOR - - 1.855 1.855